Réfection des plafonds d'une école maternelle - Mémoire technique BTP (marchés de travaux)
Exemples de demandes d'acheteurs publics (Plans ou trames de mémoire technique)
Marché de travaux pour la réfection des plafonds d'une école maternelle
Allotissement en lots techniques : Préparation et protection - Maçonnerie et flocage - Electricité et faux plafonds - Peinture .
Contenu du mémoire technique et organisationnel
Mémoire technique comprenant tous les éléments nécessaires à une évaluation technique avec :
I - Organisation du candidat
Description de l’encadrement et de la coordination pour l’exécution des travaux
Nombre de salariés des entreprises par corps d’état pour réaliser les travaux
- le cas échéant entreprises sous-traitantes pressenties pour les lots techniques (reprendre la division par lots proposée dans le CCTP),
- présentation du matériel de chaque entité.
CV des personnes en charge du pilotage et de l’organisation des travaux
Personnes présentes aux réunions de chantier, en charge des relations avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
- Le volume de travaux sous la responsabilité de l’encadrant ayant en charge le suivi des travaux.
II - Méthodologie des interventions
Il est demandé au candidat la méthodologie et la description détaillée des points suivants :
L’intervention
Dans sa proposition le candidat fera apparaître les points suivants:
- les zones de cantonnement et installations de chantier
- intervention sur les façades avant et arrière,
- les jours et horaires d’exécution du candidat.
- la communication auprès du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage ainsi qu’auprès des employés de l'OPH
Les modalités d’exécution des travaux et gestion des différents types de nuisances
Dans sa proposition le candidat fera apparaître les points suivants:
- l’organisation de l’approvisionnement du chantier et de l’enlèvement des gravats (moyens de levage, …)
- la protection et le nettoyage des parties communes,
- la gestion des déchets,
- les branchements du candidat et la limitation des coupures des fluides durant le chantier.
La réception et la période de garantie de parfait achèvement (GPA)
Dans sa proposition le candidat fera apparaître les points suivants:
- le traitement des levées de réserves
- le traitement des interventions en garanties (moyens en personnel, délai d’intervention, communication mise en place avec le Maître d’œuvre ou le représentant du Maître d’ouvrage, ...) par le candidat et ses sous-traitants le cas échéant.
III - Planning d’intervention et organisation de la mise en oeuvre
Sur la base des pièces contractuelles, il est demandé au candidat de présenter son planning d’exécution.
- Ce document sous forme de diagramme de Gantt fera apparaître la période de préparation et d’exécution des travaux et présentera la planification de l’ensemble des lots jusqu’à la réception des travaux.
- Il est rappelé que le délai contractuel est de 2,5 mois dont 2 semaines de préparation de travaux.
- Le candidat a la possibilité un délai inférieur justifié par son diagramme de Gant.
- L’échelle du diagramme demandée est le jour, chaque tâche devra faire apparaître le nombre de jour d’exécution.
- Les éventuelles fermetures annuelles du candidat devront apparaître.
- La présentation est demandée sous format A3 et devra être lisible.
IV - Dossier technique du lot Menuiseries
Le candidat devra joindre à son offre, le dossier technique demandé dans le lot 3 du CCTP.
Ce dossier technique comprendra les éléments ci dessous:
Articles de ferrage et quincaillerie
- Nombre et disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries coulissantes
- Systèmes de manœuvre, de fermeture et de condamnation
- Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.
Avis techniques
- Copies des avis techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis
- Copies des labels ou certifications de qualité pour toutes les fournitures qui en font l'objet.